Live Breaking News & Updates on Yellowstone National Park The

To embed, copy and paste the code into your website or blog:
In a December 2020 opinion, the United States Civilian Board of Contract Appeals (the “Board”) reviewed and reversed a Federal Highway Administration (“FHWA”) Contracting Officer’s (“CO”) decision to terminate for default Eagle Peak Rock & Paving, Inc.’s thirty-six million dollar contract (the “Contract”) for work on a project in Yellowstone National Park (the “Project”). Its decision underscored the fact that government “Terminators” should think twice before terminating a contractor for default.
In May of 2016, FHWA awarded Eagle Peak the Contract for the Project. The Contract anticipated a three-year Project duration, and it was governed by both the Federal Acquisition Regulations and FHWA Special Contract Requirements. Pursuant to a provision in those documents, Eagle Peak had to submit an initial construction schedule within twenty days of receiving its notice to proceed. The cons ....

United States , Yellowstone National Park The , Bradley Arant Boult Cummings , Eagle Peak Rock Paving Inc , United States Civilian Board , Contract Appeals , Federal Highway Administration , Contracting Officer , Eagle Peak Rock , Yellowstone National Park , Eagle Peak , Federal Acquisition Regulations , Critical Path Method , Eagle Creek , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , மஞ்சள் கல் தேசிய பூங்கா தி , பிராட்லி அரண்ட் பவுல்ட் கம்மிங்ஸ் , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் பொதுமக்கள் பலகை , ஒப்பந்த முறையீடுகள் , ஒப்பந்தம் அதிகாரி , மஞ்சள் கல் தேசிய பூங்கா , கழுகு உச்சம் , கூட்டாட்சியின் கையகப்படுத்தல் ஒழுங்குமுறைகள் , முக்கியமான பாதை முறை , கழுகு க்ரீக் ,